Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten van:

MTS BV
Paddegat 4
2771 WG Boskoop
Telefoon: 0172 – 58 90 09
E-mail: info@mtsbv.nl
Website: www.mtsbv.nl
KvK-nummer: 27371718

---

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van MTS BV.
2. Afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

---

Artikel 3 – Werkzaamheden

1. MTS BV voert werkzaamheden uit op het gebied van betonrenovatie, vochtwering en gevelwerken.
2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vakmanschap (inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen).

---

Artikel 4 – Offertes en overeenkomsten

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie.
2. Een overeenkomst komt tot stand:
   • na schriftelijke of mondelinge bevestiging door de opdrachtgever, of
   • zodra MTS BV start met de uitvoering
3. Offertes, tekeningen en documenten blijven eigendom van MTS BV en mogen niet zonder toestemming worden gedeeld of gebruikt.

---

Artikel 5 – Prijzen en kosten

1. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. MTS BV is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren bij:
   • stijgende materiaalprijzen
   • gewijzigde omstandigheden
   • onvoorziene werkzaamheden
3. Extra werkzaamheden (meerwerk) worden apart in rekening gebracht.

---

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt voor:

• goede bereikbaarheid van de werkplek
• tijdige aanwezigheid van benodigde vergunningen
• beschikbaarheid van stroom, water en werkruimte indien nodig
• veilige werkomstandigheden

Kosten en vertragingen door het niet voldoen hieraan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

---

Artikel 7 – Uitvoering en planning

1. Opgegeven termijnen zijn indicatief en geen fatale deadlines.
2. Vertraging door omstandigheden buiten de controle van MTS BV geeft recht op termijnverlenging en eventuele kostenvergoeding.
3. Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

---

Artikel 8 – Oplevering

1. Werk wordt als opgeleverd beschouwd zodra het gebruiksklaar is gemeld.
2. De opdrachtgever dient het werk bij oplevering te controleren.
3. Eventuele gebreken moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

---

Artikel 9 – Klachten en herstel

1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering te worden gemeld.
2. MTS BV krijgt de mogelijkheid om gebreken te herstellen voordat verdere stappen worden genomen.

---

Artikel 10 – Betaling

1. MTS BV is gerechtigd een aanbetaling te vragen.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
3. Bij te late betaling:
   • is wettelijke rente verschuldigd
   • komen incassokosten voor rekening van de opdrachtgever
4. MTS BV mag werkzaamheden opschorten bij openstaande betalingen.

---

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen blijven eigendom van MTS BV totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

---

Artikel 12 – Annulering

Bij annulering door de opdrachtgever worden reeds gemaakte kosten, uitgevoerde werkzaamheden en eventuele winstderving in rekening gebracht.

---

Artikel 13 – Overmacht

MTS BV is niet aansprakelijk voor vertragingen of schade als gevolg van overmacht, waaronder begrepen:

• extreme weersomstandigheden
• materiaaltekorten
• storingen of externe invloeden

---

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. MTS BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van aantoonbare fouten.
2. De aansprakelijkheid is beperkt tot:
   • het factuurbedrag, of
   • het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd
3. MTS BV is niet aansprakelijk voor:
   • indirecte schade
   • gevolgschade of omzetverlies
   • schade door derden
   • schade door onjuiste informatie van de opdrachtgever
4. De opdrachtgever vrijwaart MTS BV tegen claims van derden.

---

Artikel 15 – Ontbinding en opschorting

MTS BV heeft het recht om werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te beëindigen bij:

• wanbetaling
• faillissement
• niet nakomen van verplichtingen

---

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.